Отчет по первой производственной практике в ООО"Архитектурно-строительная компания "Капитель".

 

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять  контроль за выполнением работ Подрядчиком для своевременного выявления недостатков и определения мер по их устранению.

3.4.2. Отказаться  от исполнения настоящего договора  и потребовать возмещения убытков,  если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.

3.4.3. Назначать Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или 
нецелесообразным продолжение начатой работы, в любое время до сдачи ему результата 
работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены 
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 
исполнения договора. Заказчик предупреждает Подрядчика о расторжении договора за две 
недели.

 

 

 

 

4. Порядок сдачи и  приёмки работ.

 

 

4.1 Заказчик обязан в пятидневный срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

 

 

 

5. Ответственность сторон.

 

1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Подрядчик несет ответственность в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса РФ.
2. Подрядчик компенсирует убытки, вызванные простоем технологического оборудования вследствие некачественного выполнения работ и нарушения сроков выполнения работ, а также утратой или повреждением имущества, вызванными пожаром в соответствии с Методикой определения размера ущерба, причиненного нарушениями хозяйственных договоров от 28.12.1990г.
3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, третьими лицами и своими работниками за ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил пожарной безопасности, Правил охраны труда и техники безопасности, Правил промышленной безопасности, «Положения по обеспечению безопасности движения на территории ОАО «Архангельский ЦБК», требований природоохранного законодательства в размере и порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.
4. Заказчик вправе предъявить Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, включая нарушение сроков выполнения промежуточных этапов, пени из расчета 1/360, исчисленной в размере ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки с соблюдением претензионного (досудебного) порядка. Пени исчисляется от стоимости всего объекта, нарушение сроков выполнения работ по которому вызвало задержку пуска его в эксплуатацию.
5. Подрядчик вправе предъявить Заказчику согласно статье 395 ГК РФ за нарушение сроков оплаты выполненных работ проценты, исходя из ставки рефинансирования ЦБ с соблюдением претензионного (досудебного) порядка. Проценты исчисляются от стоимости несвоевременно оплаченных работ. Срок взимания процентов ограничен годом.
6. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, третьими лицами и своими работниками за учет, сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение (захоронение) отходов, образующихся из материалов подрядчика или субподрядчика, используемых при выполнении работ на территории ОАО «Архангельский ЦБК».

 

 

 

 

 

6. Изменение и расторжение договора.

 

6.1. Изменение и расторжение договора производится по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке по основаниям, установленным договором и действующим 
законодательством РФ.

6.2. Подрядчик вправе отказаться исполнения договора по основаниям установленным ГК РФ.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора оплатив Подрядчику только выполненные работы на день получения последним такого отказа.

3. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для обеих Сторон и могут быть изменены с обязательным составлением письменного документа. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5. Стороны устанавливают, что все дополнения и изменения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

 

 

7. Конфиденциальность.

 

7.1. В  течение срока действия настоящего договора, а также в течение пяти лет после его прекращения Стороны не должны разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и недобросовестно использовать такую информацию в ущерб друг другу.

 

 

8. Срок действия договора.

 

8.1. Договор   вступает в силу со 02 мая 2012 г. и действует до полного исполнения  сторонами своих обязательств, но в любом случае до «31» декабря 2012 г.

 

 

9. Порядок разрешения споров.

1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору и в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем дружеских переговоров.
2. В случае, когда возникшие споры и разногласия связанные с исполнением договора не будут урегулированы мирным путем, они разрешаются в соответствии с Законодательством РФ в арбитражном суде с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.
3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены в течение 30-ти календарных дней с момента получения претензии.

 

 

10. Прочие условия.

 

        10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

        10.2. В случаях, не предусмотренных  настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

        10.3. После подписания настоящего  договора все предварительные  переговоры по нему, переписка,  предварительные соглашения и  протоколы о намерениях по  вопросам, являющимся предметом  настоящего договора, теряют силу.

        10.4. К договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части следующие приложения:

1. Приложение  № 1. Расчет стоимости работ.

2. Приложение  № 2. Перечень документов, обязательных  при выполнении работ на территории  ОАО «Архангельский ЦБК».

3. Приложение  № 3. Техническое задание.

 

 

11. Юридические адреса и реквизиты   сторон.

 

         11.1. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

         11.2. Адреса и банковские реквизиты Сторон на момент заключения договора:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОДРЯДЧИК:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, обязательных при  выполнении работ

на территории ОАО «Архангельский ЦБК»

 

 

№ п/п	Наименование документа
1.	Правила внутреннего трудового  распорядка на ОАО «АЦБК»
2.	Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ОАО «АЦБК»
3.	Положения по обеспечению  безопасности движения на территории ОАО «АЦБК» (на собственном или  арендуемом транспорте)
4.	«Политика ОАО «АЦБК» в  области качества, экологии, охраны труда и здоровья»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРОЦЕССОВ

1.Звукоизолирующие перегородки

1.1 Свойства

Конструкции звукоизолирующих каркасно-обшивных перегородок применяются  при строительстве и реконструкции  зданий любого типа и назначения. Характеризуются  высокими значениями изоляции воздушного шума и низким уровнем излучаемого  структурного шума. Все указанные  перегородки удовлетворяют требованиям  СНиП-23-03-2003 «Защита от шума».

 

 

1.2. Технология  монтажа звукоизолирующих перегородок 

1.2.1. Монтаж конструкций  звукоизолирующих каркасно-обшивных  перегородок выполняется в соответствие  с технологиями концерна «КНАУФ»,  с учетом следующих особенностей:

− к ограждающим конструкциям элементы звукоизолирующих перегородок  примыкают исключительно через  прокладку из материала «Вибростек», снаружи стык заполняется виброакустическим герметиком «Вибросил»;

− каркасы двойных перегородок  не имеют связей друг с другом;

 

− внутреннее пространство каркаса заполняется специализированными  звукопоглощающими плитами «Шуманет-БМ» или «Шуманет-СК».

1..2. При монтаже конструкций  звукоизолирующих каркасно-обшивных  перегородок применяются элементы, указанные в таблицах 6.1, 6.3 – 6.5, 6.7 – 6.8.

1..3. При монтаже в конструкциях  звукоизолирующих каркасно-обшивных  перегородок. должны быть исключены щели и сквозные отверстия

2. Бескаркасные звукоизолирующие  панельные системы ЗИПС 

 

2.1 Звукоизолирующие  свойства бескаркасных облицовок  стен и потолков 

 

Конструкция бескаркасных звукоизолирующих облицовок (система ЗИПС) применяется  при строительстве и реконструкции  зданий любого типа и назначения для  дополнительной звукоизоляции однослойных  массивных стен и перекрытий. Обладают высокими значениями дополнительной изоляции воздушного шума и низким уровнем излучаемого структурного шума.

                                        

2.2 Технология  монтажа системы ЗИПС 

2.2.1. Панельная звукоизолирующая  система ЗИПС состоит из сэндвич-панелей толщиной 40, 70 или 120 мм, финишных облицовочных листов ГКЛ толщиной 12,5 мм и комплекта крепежа.

2.2.2. При монтаже конструкций  звукоизолирующих систем ЗИПС  применяются элементы, указанные  в таблицах 6.4 – 6.8.

2.2.3. Порядок монтажа звукоизолирующей  системы следующий: к изолируемой  поверхности монтируются сэндвич-панели. После монтажа сэндвич-панелей, полученная поверхность без дополнительного каркаса обшивается финишным листами ГКЛ толщиной 12,5 мм.

2.2.4. Сэндвич-панели дополнительной звукоизоляции закрепляются шурупами к защищаемой поверхности только через существующие в панелях виброизолирующие узлы крепления. Для монтажа панелей применяются шурупы с пластмассовыми дюбелями ∅ 8 мм. При этом в комплект крепежа входят дюбели двух типов: для монолитных и неоднородных (пустотных) стен

 

и перекрытий. В зависимости  от ситуации применяется один из типов  дюбелей, входящих в комплект.

2.2.5. При монтаже на  потолочное перекрытие сэндвич-панели дополнительно закрепляются металлическими анкерными винтами ∅ 8 мм через два центральных узла крепления из восьми существующих. Аналогичным образом (с использованием центральных узлов креплений и металлических анкеров) монтируются к стенам панели системы ЗИПС-СИНЕМА. Сэндвич-панели ЗИПС-ВЕКТОР и ЗИПС-МОДУЛЬ к стенам монтируются только на пластмассовых дюбелях. Между головкой винта (шурупа) и виброизолирующим узлом крепления применяется специальная конусная шайба внешним диаметром ∅ 15 мм.

2.2.6. Сэндвич-панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения. Ко всем смежным ограждающим конструкциям (стенам, полу и потолку) торцы сэндвич-панелей прилегают/опираются через два слоя упругой прокладки из материала «ВИБРОСТЕК-М». Прокладки наклеиваются на боковые стены и потолок с помощью герметика «ВИБРОСИЛ». К поверхности пола прокладки не приклеиваются. Финишный облицовочный слой из листов ГКЛ также должен прилегать ко всем смежным поверхностям (пол, стены, потолок) через два слоя упругой прокладки «ВИБРОСТЕК-М». Для этой цели при монтаже панелей ширина упругой прокладки должна быть на 30 мм больше толщины сэндвич-панелей.

2.2.7. Монтаж сэндвич-панелей ЗИПС рекомендуется вести слева направо, снизу вверх (см. схему. 2.1.1). У первой левой нижней панели обрезаются два гребня – левый и нижний, у второй, левой верхней панели – только левый гребень.

2.2.8. После того как  панель приставлена к стене  или приложена к потолочному  перекрытию, длинным сверлом ∅ 8 мм в стене или плите перекрытия выполняются отверстия непосредственно через существующие в панели виброизолирующие узлы крепления. Глубина выполненных отверстий должна быть не менее 50 мм.

2.2.9. Для всех видов  панелей ЗИПС, монтирующихся к  перекрытию, а также при монтаже  панелей ЗИПС-СИНЕМА на стены  два центральных отверстия выполняются  сверлом ∅ 8 мм и глубиной на 10 мм большей расчетной посадочной глубины металлического анкерного дюбель-винта.

2.2.10. Не отнимая панель  ЗИПС от поверхности стены/перекрытия, в выполненное отверстие вставляется  пластмассовый дюбель, в который  предварительно, на нескольких витках  резьбы (не допуская расширения  дюбеля) ввинчивается шуруп с  шайбой. После того, как дюбель  входит в просверленное отверстие,  его забивают до упора при  помощи молотка и 

 

завинчивают шуруп с подложенной  под его головку конусной шайбой ∅ 15 мм посредством шуруповерта.

2.2.11. Анкерный дюбель-винт, используемый для монтажа потолочных  панелей, вставляется сквозь панель  ЗИПС в просверленное отверстие ∅ 8 мм и с прижимом завинчивается посредством шуруповерта. При этом под головку винта также устанавливается специальная конусная шайба ∅ 15 мм.